16
d’Informations Municipales d’Informations Municipales de SAINT-GEORGES NIGREMONT 2010 Le Bulletin

Bulletin information St Georges

  • Upload
    sitti

  • View
    221

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Le p'tit Saint-Georges vous présente son bulletin d'information

Citation preview

Page 1: Bulletin information St Georges

d ’Informations Municipalesd ’Informations Municipalesde SAINT-GEORGES NIGREMONT 2010Le Bulletin

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page1

Page 2: Bulletin information St Georges

Le P’tit Saint-Georges

2

Le Mot du Maire

Le P’tit Saint-Georges

Janvier 2011

L’année 2010 qui s'achève a été marquée parun certain nombre d'événements forts et, àl'image des autres années, très contrastés.

L'évènement majeur a été sans aucun doute celui del'ouverture de notre crêperie-omeletterie. C'est pournotre municipalité un aboutissement en terme écono-mique de notre politique d'aménagement, d'accueilet de développement du Bourg. Nous souhaitons labienvenue à Françoise Thirriot et à Gérard Cantardet la réussite dans leur petite entreprise. Leur saisonestivale a d'ailleurs été particulièrement remar-quable.Nous avons également accueilli une nouvelle familledans le logement de l'ancien presbytère, Monsieur etMadame Padeloup et leurs sept enfants. MadamePadeloup vient de donner naissance à une petiteQuitterie trois jours avant Noël.Nous souhaitons également la bienvenue à Jean-Jacques Lecreurer et sa compagne qui se sont instal-lés dans la maison familiale à la Cour et à M. etMme Griveau qui ont succédé à la famille Joie partieà Pau en raison des réductions d'effectifs à la Courti-ne.Le village de Selongette est par contre retourné à sa soli-tude après le départ de la jeune famille Corochano.Le bilan des arrivées et des départs reste cependanttrès positif. La population du Bourg compte actuelle-ment 17 personnes, quant à celle de la commune elletotalisera officiellement au 1er janvier 2011,169habitants.Cette année 2010 aura malheureusement été mar-quée par un nombre important d’ennuis de santépour un certain nombre d'entre nous et surtout pardes deuils aussi durs qu'imprévus. Je voudrais assurerles familles concernées de ma plus grande compassion.En matière de réalisations communales l'année 2010a été plutôt décevante. Les travaux prennent lafâcheuse habitude de traîner désespérément en lon-gueur. Il faut deux années, sinon plus, pour réaliserintégralement un programme. La quasi totalité denotre programmation 2010 se trouve ainsi reportéesur 2011.Sur le plan cantonal, quatre dossiers ont mobilisétoute mon énergie.Les travaux sur la RD 941. Ceux de Font Razé sontterminés, ceux de La Combe Molle sont engagés. Deplus une aire de repos et d'entrée dans le départe-ment sera réalisée au lieu-dit La Pierre levée sur lacommune de La Villeneuve.Le Conservatoire de musique. L'annexe de Crocq-Mérinchal comporte désormais 4 enseignements,violon, flûte, percussion et guitare, et 21 élèves.

La création de la Maison de santé. Le dossier decandidature a un Pôle d'Excellence Rural a étédéposé le 20 octobre. Le projet rassemble 11 pro-fessionnels de santé dont 8 à Crocq. La Maison desanté sera localisée aux 1er et 2e étages de lagrande bâtisse de la Communauté de communes,équipés d'un ascenseur, et comportant un studiod'accueil pour les stagiaires ou les permanences.La création de deux petites Unités de Vie pour per-sonnes âgées. Le dossier de candidature à un Pôled'Excellence Rural a également été déposé le20 octobre. Le projet comprend la création res-pective à Crocq et Mérinchal d'une Unité de Viede 10 logements regroupés autour d'une salle devie et d'animation commune. Ce projet a pouropérateur de construction Creusalis (ex OfficeHLM de la Creuse) afin de proposer des loyers trèsabordables.Je pense qu’à force de travail, même si les cir-constances ne sont pas particulièrement favo-rables, nous pouvons arriver à mettre en place desprojets pour notre territoire. Rien n'est facile, rienn'est acquis, mais rien n'est impossible non plus.C'est sur cette volonté de se battre que je termine-rai mon propos.Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année2011, une bonne santé, la réussite dans vos pro-jets.Mes pensées de réconfort vont à ceux qui sontéprouvés par la maladie, un deuil, ainsi qu'auxSaint-Georges partis en maison de retraite.Bonne année 2011.

René ROULLAND

Ce magazine a été réalisé par la Municipalité de SAINT-GEORGES NIGREMONT

Maquette et impression :CC•Com•mm - 23200 SAINT-AMAND05 55 83 01 69

Année 2010

Mairie de SAINT-GEORGES NIGREMONT 23500Tél. : 0555664340 - Fax : 0555673029Email : [email protected]

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page2

Page 3: Bulletin information St Georges

3

Le P’tit Saint-Georges

Janvier 2011

L'illumination de l'église

Les travaux se seront étalés sur pas moins de3années. Les travaux spécifiques d'illumina-tion étaient achevés pour Noël 2010, mais

tous les autres travaux qui devaient obligatoire-ment accompagner cette illumination viennent toutjuste d'être achevés par ERDF et l'entrepriseGiraud.Le compteur et les faisceaux de fils qui encom-braient le porche ont été déplacés. C'était une exi-gence des Bâtiments de France.

L'alimentation ERDF est souterraine, les différentscompteurs sont centralisés dans le fond de l'égliseoù ils seront logés dans une armoire, la distributionélectrique de l'église passe, elle, désormais, parles combles.Enfin pour parachever ce travail d'électricité nousavons par nous-mêmes, nettoyé, réparé et revul'électrification des lustres.

Les réalisations 2010

Le P’tit Saint-Georges

NaissanceQuitterie, Aliénor, Astrid PADELOUP,née à Usselle 22 décembre 2010

État Civil 2010 Décès, InhumationsAlice, Charlotte, BAUDERON épouse CHABRIER,née à Saint-Georges Nigremont le 26 octobre 1920, décédéeà Brest le 28 juin 2010.

Paulette, Georgette, MALDENT épouse FOURNIER,née à Beissat le 25 avril 1943,décédée à Guéret le 20 août 2010.

Paulette, Josette, PRADELLE épouse HENRARD,née à Saint-Georges Nigremont le 28 décembre 1941,décédée à Saint-Georges Nigremont le 31 octobre 2010.

Jean-Marie Funke a, de son côté, avec son ouvrier Guillau-me Grégoire, fabriqué un très joli petit autel en tilleul ainsiqu'un lutrin qui ont été inaugurés pour la messe de Noël.Nous les remercions très chaleureusement.Nous tâcherons de continuer un peu tous les ans ces néces-saires réparations de l'église car les enduits intérieurs, leplâtre du plafond et le mobilier sont par endroits, notam-ment dans la chapelle Nord, en bien triste état.

Coût total des travaux au 31/12/2010

Coût total HT 32709,20 €Subventions 18 811,39 €- DGE État 11448,22 €- Conseil Général 5363,67 €- Crédit Agricole 2000,00 €Commune 13 897,31 €TVA 19.6 % 6411,00 €Coût total TTC 39120,20 €

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page3

Page 4: Bulletin information St Georges

Le P’tit Saint-Georges

4 Janvier 2011

L'ouverture de la crêperieNotre réalisation majeure de cetteannée 2010Depuis le 12 juillet la crêperie-omeletteriede la « Montagne Noire » est officielle-ment ouverte.Elle est tenue par Françoise Thirriot etGérard Cantard, tous deux jeunes retrai-tés de la RATP âgés de 56 ans et arrivantd' Evry. Leur intégration s'est effectuéed'autant plus facilement que Gérard apassé une partie de son enfance à Saint-Marc à Frongier et que Françoise est,elle, une montagnarde originaire deSavoie.Une première saison remarquableLa fréquentation de la crêperie a étéexceptionnelle cet été pour son ouverture.Françoise et Gérard ont servi pas moinsde 1300 repas entre le 12 juillet et le30 août et ont même connu certains joursune « grosse surchauffe ».Ce succès a eu pour conséquence unefréquentation quotidienne importante duBourg et dont tout le monde a bénéficié.Une certaine discipline s'est installée d'el-le-même : les visiteurs ont rapidement prisl'habitude de se garer au parking et definir la montée à pied, comme cela sepratique dans les autres sites touristiquesperchés.C'est une très grande satisfaction pournotre municipalité que de voir son pro-gramme d’aménagement, de développe-ment de l'accueil et de l'activité sur notresite, se concrétiser un peu plus chaqueannée.Nous voudrions remercier ici les deuxartisans qui ont concouru au recrutementde Françoise et Gérard, la chaîne TVDemain et le Pôle Local d'Accueil desCommunautés de communes d'Aubusson-Felletin et du Haut Pays Marchois animépar François Tissot-Rosset.Le plan de financement del'installationDÉPENSES HTInstallation de la crêperie .......19559 €(Comptoir, plan de travail,mobilier de restaurant,appareillages, etc)Travaux d'électricité ............... 4632 €(ERDF + Électricité intérieure)Sortie hotte toiture .................... 460 €Graviers .................................. 372 €TOTAL ...........................25023 €

RECETTES HTSubvention DCT ....................12255 €(Démarche Collective Territorialiséedu Pays Sud Creusois)Commune .............................12768 €TOTAL ...........................25023 €

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page4

Page 5: Bulletin information St Georges

Janvier 2011 5

Le P’tit Saint-Georges

Le chantier d'insertion

Gérard Glénisson avait établi uncalendrier des travaux 2010 seterminant au 31 juillet mais en fait

ceux-ci ont duré toute l'année et sontd'ailleurs, à l'heure actuelle, incomplète-ment achevés.De nombreuses raisons expliquent ceretard : un hiver 2009-2010 particulière-ment long (il neigeait encore au mois demai), une équipe de début d'année pluslente et moins autonome dans son travail,un recrutement plus difficile, un autrechantier de restauration engagé dans lacommune de Saint-Maixant.Ceci étant dit, un travail important a étéréalisé, notamment par la dernière équi-pe. Le mur de soutènement de l'anciennecour des écoles et de l'ancien préau estterminé. C'était un gros morceau, de prèsde 50 mètres, il a été percé d'un petitescalier de montée directe sur la terrasse.Autre réalisation, et particulièrement soi-gnée, un petit bassin-lavoir sous le puitsen arrivant au Bourg.Il nous faut d'ailleurs remercier ici lesgénéreux donateurs de pierres car il nousa fallu un nombre conséquent de mètrescubes pour réaliser tous ces murs. Mercidonc à Gérard Dollo, Louis Mazuel,Alain Mondon, Christian Desgranges,Georges Dulac… et ceux que l'on oublie.

Après six années de bons et loyaux services consacrés à notre chan-tier depuis sa création en 2004, Gérard Glénisson a pris sa retrai-te à la mi-octobre. Il a été remplacé par Thierry Lefort à qui noussouhaitons la bienvenue.

Thierry Lefort avec l’équipe qui a réalisé le lavoir

Gérard Glénisson avec l’équipequi a réalisé le grand mur

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page5

Page 6: Bulletin information St Georges

Le P’tit Saint-Georges

6 Janvier 2011

Le compte rendu final de cette étude a étéeffectué le 17 novembre par le cabinet DVAPaysagistes.

C'est un travail très complet qui nous a été livré. Il nese limite pas à une simple préconisation d'aménage-ment paysager. Il propose un ensemble original etcohérent d'actions de découverte, d'animation, d'ac-cueil sur le site que ce soit de visiteurs ou d'artistes.L'idée force est de faire de Saint-Georges Nigre-mont « le village des arts du paysage ».Toute la singularité du site de Saint-Georges résidepour DVA Paysagistes dans le paysage qu'il offre àvoir et à comprendre.Alors, apprenons au visiteur à le découvrir, à le voir,à le comprendre, à le déguster, à jouer avec lui, et ày revenir.Un concept… évident, simple, efficace.Nous ne pouvons donner ici un compte-rendu exhaus-tif des propositions faites par DVA Paysagistes.Nous nous limiterons donc à quelques exemples d'in-tervention qui ont plus particulièrement retenu notreattention.- La découverte de Saint-GeorgesPourrait s'effectuer de façon ludique tout au long d'unparcours du jeu de l'oie, avec ses cases balisées, surla route en colimaçon qui part de la Pradelle et monteau Bourg.- L'observation du paysagePourrait se faire, elle aussi de façon ludique, par l'in-termédiaire de « machines à observer le paysage ».Ces « machines » seraient disposées sur les terrassesen plein air les plus élevées mais aussi sur une ter-rasse couverte aménagée sur l'arrière de l'ancienpréau.

- La création d'une maison du siteL'ancien préau, ouvert côté panorama, deviendrait lamaison du site, accueillant les « machines à observer lepaysage » mais également des animations artistiquesestivales.- Une clairière des plaisirsSerait aménagée sur la terrasse portant les pommiers etoffrirait des animations ludiques variées.- L'accueil du publicSerait assuré,d'une part dans la salle haute du fournil du presbytèrequi abriterait une permanence saisonnière de l'Officeintercommunal de Tourisme,d'autre part par des gîtes-cabanes rustiques, certainsdans les arbres, qui seraient installées dans les parcellescommunales pentues et boisées situées entre chezDucros et l'ancien presbytère.L'objectif étant de vendre un tourisme de week-end àSaint-Georges « clés en main ».- Le Land ArtInspirerait grandement les interventions artistiques, surles terrasses comme dans le paysage panoramique.

Premières réflexionsNous n'avons pas eu le temps nécessaire pour nouslivrer à une lecture approfondie de cette étude ni pourmener une réflexion critique.Mais, le concept proposé par DVA Paysagistes, ainsique ses déclinaisons en animations ludiques comme lejeu de l'oie ou « les machines à observer le paysage »,nous ont beaucoup séduits. Elles sont à priori réalisablessans investissements déraisonnables.Le bureau d'étude a de plus fait preuve d'une grandequalité d'écoute lors des réunions intermédiaires et suadapter ses propositions à notre réalisme tout en leurconservant un caractère innovant.

Le compte rendu de la phase 3par DVA Paysagistes

L'Étude d'aménagement et d'interprétation du site deSaint-Georges Nigremont

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page6

Page 7: Bulletin information St Georges

Janvier 2011 7

Le P’tit Saint-Georges

Un défibrillateur est désormais disponible à la mairie

Cette acquisition a été effectuée en concertation avec la Commu-nauté de communes du Haut Pays Marchois, ce qui nous a per-mis de bénéficier d'une part d'une commande groupée et d'autre

part d'une formation dispensée par le Centre de Secours de Crocq.Celle-ci a été suivie par un certain nombre d'élus et de responsablesd'association. Pour notre commune : Christophe Henrard et ChristianPardanaud. D'autres heures de formation seront dispensées ultérieure-ment, les personnes intéressées doivent se faire connaître en mairie.Nous remercions grandement la Caisse locale de Groupama qui agénéreusement subventionné cette acquisition.

Plan de financementAchat défibrillateur ...................................................1600,00 €Électrodes adulte et enfant .............................................58,50 €Contrat de maintenance .............................................269, 10 €Total .............................................................1927,60 €Subvention de Groupama ..........................................1000,00 €

Le Groupement Syndical Forestier

Des travaux de débroussaillage encadrés parl'ONF et confiés à l'entreprise Alain Constan-ty de Flayat ont été réalisés dans les jeunes

plantations de La Croudille, du bas du Jarissou, du Vil-lard et du Masginier.Coût de l'opérationIngénierie de l'ONF ............................. 853,94 €Travaux de débroussaillage ................ 1761,85 €

Le personnel communal

Le contrat à durée déterminée de Jean-PierreEtève a été conformément à la loi, et au bout desix années de renouvellement, transformé en

contrat à durée indéterminée avec un horaire à mi-temps de 17h30.Le contrat aidé d'Annie Villetelle est arrivé à expirationen cette fin d'année et comme l'immense majoritéd'entre eux ne sera pas renouvelé. Nous avonsdonc décidé avec les municipalités de Pontcharraudet de Saint-Maurice de lui proposer pour les deuxmois à venir un contrat pour besoin occasionnelde 14h (6h à St-Georges, 5h à Pontcharraud, 3hà St-Maurice) dans l'attente de la création dans les3 communes d’un poste d'agent communal en CDIdoté du même nombre d'heures. Nous ne pouvonsbudgétairement pas aller au-delà.

Le recensement au 1er janvier 2011

La population légale des communes est réactua-lisée tous les ans par les services de l'INSEE.

Excellente nouvelle, la population légale de notrecommune est arrêtée au total de 169 habitants au1er janvier 2011.Rappel : elle était de 168 habitants en 1999, 156 en2004 et de 164 en 2009.

Les taxes communales2009 2010 M.D.1 M.N.2

Taxe d’habitation6.00 6.50 12.31 14.57

Taxe foncière

6.00 6.50 16.50 18.74Foncier non bâti

40.84 40.84 53.70 44.81Taxe professionnelle

3.85 - - -

(1) Moyenne Départementale(2) Moyenne NationaleProduit prévisionnel total attendu pour 2010: 33056 €

"L’arbre du Villard" a été dégagé par Jean-Pierre, Jean-Michel et Jacques, toiletté par Raoul Lebouchard et

paré par les premiers frimas

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page7

Page 8: Bulletin information St Georges

Le P’tit Saint-Georges

8 Janvier 2011

Les projets 2011La voirie 2011

Notre réseau de voies commu-nales est en relativement bonétat grâce à un entretien

régulier, mais, comme 2011 est l'an-née où nous pouvons bénéficier duFDAEC (Fond Départemental d'Aideà l'Équipement des Communes),nous ferons quelques travaux.Tout d'abord des réparations ponc-tuelles, ci et là, c'est ce que nousappelons le PATA (Point À tempsAutomatique). Certaines voies com-munales, même celles refaitesrécemment, souffrent en effet de cesépisodes gel/dégel à répétition.Un revêtement tricouche sera posésur la rampe de descente au par-king, certains véhicules éprouvantde grosses difficultés à la remonter.Un revêtement tricouche sera éga-lement posé sur la rampe d'accès àla salle des fêtes et un revêtementen enrobé bordeaux autour du bâti-ment lui-même.

Estimations HTParking . . . . . . . . . . . . . 2295 €Salle des fêtes . . . . . . . . 8980 €PATA . . . . . . . . . . . . . . . 4675 €TOTAL 15950 €

Subvention FDAEC . . . . . 6600 €

Le projet de hangarà couverturephotovoltaïque

Nous avons fait déboiser leterrain par un bûcheron, faitréaliser un document

d'arpentage ainsi que le bornage.Mais son acquisition n'a toujourspas été finalisée chez le notaire.Nous sommes donc… obligésd'attendre. Ceci d'autant que le tufdu terrassement de ce hangar doitnous servir pour terminer lesaménagements des terrasses et deschemins du Bourg. Or cesaménagements ne sont eux-mêmespas tout à fait terminés.Une DGE de l’État nous a étéattribuée pour ce projet. Elle estimportante puisque son montants'élève à 39113,90 € mais elle est

insuffisante au regard du montanttotal de l'investissement qui s'élèveà 111754 € HT dont 60720 € HTpour la seule couverture photo-voltaïque.D'autre part le nouveau prix derachat de l'électricité par EDF,tombé à 0,34 € le kWh produit, nepermet plus un retour sur empruntintéressant.Notre projet de construction est toutnaturellement reconduit pour2011, par contre nous allonssérieusement réétudier l'opportuni-té d'une couverture photovoltaïque.

Les aménagements…

Auraient dû commencer en2010 mais, en raison duretard pris à la fois par le

chantier d'insertion et le bureaud'étude DVA Paysagistes qui arendu la fin de l'étuded'aménagement du Bourgseulement le 17 novembre, rien n'aencore pu être entrepris.Le programme 2010 est donc inté-gralement reporté sur 2011.Il comporte :La réalisation d'une aired'accueil pour camping-carsElle comportera 2 emplacementsbalisés, un point vidange et unpoint d'eau, un éclairage du soirconnecté à l'éclairage du Bourg.Le projet a été validé par l'AgenceDe Réservation Touristique (exComité Départemental du Tourisme)

et le Conseil général de la Creuse.Le plan de financement est le sui-vant :

Coût total HT 3777 €Subvention duConseil Général 1133 €Commune deSt-Georges Nigremont 2 644 €TVA 19.6 % 740 €Coût total TTC 4517 €

L'aménagement du parkingIl se fera simultanément. Il compor-tera des aménagements paysa-gers, 2 tables de pique-nique, unescalier de montée directe au che-min sous le cimetière, un éclairageconnecté à l'éclairage du Bourg.D'autre part la rampe d'accès seragoudronnée car elle est très pentueet pose des problèmes de sortieaux véhicules un peu lourds.

L'extension du cimetièreÉgalement, avec une haie de sépa-ration du parking et un petit por-tail.Outre deux rangées d'emplace-ments, le projet d'extension com-porte la pose d'un columbarium etla réalisation d'un jardin du souve-nir. L'ensemble aura un caractèretrès champêtre.

Les travaux de réalisation de cesdeux dernières actions ne sont pasencore chiffrés car le rendu del'étude a été beaucoup trop tardif.

Le projet de hangar photovoltaïque

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page8

Page 9: Bulletin information St Georges

Janvier 2011 9

Le P’tit Saint-Georges

Le passage à la réalisation du pro-jet très intéressant et très tentantproposé par le bureau d'étudesDVA Paysagistes se fera de façonsélective et progressive.Après en avoir pris une connais-sance complète, débattu au sein duConseil municipal et établi deschoix préférentiels, nous adopte-rons le planning suivant :− Présentation officielle à la pressedu projet « Saint-Georges Nigre-mont village du paysage ».− Présentation du projet aux parte-naires potentiels : PNR Millevachesen Limousin, Conseil général,Conseil régional, Etat, ADRT (exComité Départemental du Touris-me), financeurs privés, etc.− Établissement d'un calendrier deréalisation des différentes actionsretenues et d'un plan de finance-ment de celles-ci.À titre d'informationUne fiche action consacrée aux

aménagements paysagers de lapremière tranche de travaux etd'un montant de 132000 € HT ad'ores et déjà été préparée par lePNR Millevaches dans le cadre desAménagements Paysagers des sitesemblématiques du PNR, inscrite etvalidée au Contrat de Parc.

La vierge des immigrantsa besoin d'une sérieuse retouche.Mais elle doit préalablement êtreenlevée de son socle, sablée, sou-dée car elle a une très grosse fissu-re à la base, et bien sûr repeinte.Ce qui fait pas mal d'opérations, etqui demanderont un certain délaide réalisation. D'autant que lesspécialistes susceptibles de souderla fonte ne sont pas légion.Le jardinet qui l'entoure a lui aussibesoin d'être revu et réaménagédans le style des terrasses.

Saint-Georges Nigremont, village des arts du paysage

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page9

Page 10: Bulletin information St Georges

Le P’tit Saint-Georges

1 0 Janvier 2011

L'enfouissement du réseau HTABonne nouvelle,Le programme d'enfouissement duréseau moyenne tension qui s'esteffectué entre Saint-Pardoux d'Ar-net et Magnat en 2010 se pour-suivra en 2011 avec l'enfouisse-ment des réseaux de Poussangeset de Saint-Georges. Initialement,l'enfouissement du réseau à Saint-Georges était prévu pour 2012.Sur notre commune cet enfouisse-ment traversera la commune d'Esten Ouest en suivant le plus souventle réseau routier départemental oucommunal : les 3 routes, la Goutel-le, la Troudière, les Ecurettes, laCour + Rouzelie, la Nétange, laPradelle, les Ecures, le Lampion,les Cantines, le Masginier.

ATTENTION! La télé passe au numérique!

Le 29 mars prochain le Limousin passera à la télé toutnumérique.En conséquence, les téléspectateurs auront dû, s'ils ne l'ontdéjà fait, adapter au numérique leur(s) poste(s) de télévi-sion.Pour assurer l'information publique et non commerciale detoutes les personnes concernées, procurer une assistance etune aide à ceux qui en auraient besoin, le législateur acréé le groupement d'intérêt public France Télé Numé-rique. Il sera votre interlocuteur tout au long de la transition.À ce titre le GIP France Télé Numérique mettra à disposi-tion des usagers:− une campagne d'information régionale− des documents d'information et d'explication− des points d'information fixes et mobiles− un centre d'appels : le 0970 818 818− un site internet : www.tousaunumérique.fr− une aide financière à l'équipement. Elle est destinée auxfoyers recevant aujourd'hui exclusivement la télé à 6chaînes par une antenne râteau, pour le poste principal dela résidence principale:en zone de couverture TNT, pour les foyers exonérés deredevance et sous certaines conditions de ressources: aidemaximale à l'équipement de 25 € pour l'achat d'un adap-tateur et aide maximale de 120 € pour l'adaptation éven-tuelle de l'antenne.pour les foyers qui seraient situés hors zone de couvertureTNT, l'État a mis en place une aide maximale de 250 €pour l'installation d'une réception alternative (satellite,adsl, câble), sans condition de ressources.un dispositif d'aide personnalisée. Il sera mis en œuvreauprès des foyers vulnérables aux changements technolo-giques (personnes de plus de 70 ans et/ou souffrant d'unhandicap égal ou supérieur à 80 %) par une aide à domi-cile pour brancher, régler et expliquer la prise en main dunouveau matériel destiné à une réception numérique. Cetteaide est gratuite pour les personnes éligibles et intégrale-ment financée par l'État.

Un hiver précoce… et peut-être long

Après un automne agréable et particulièrementcoloré, l'hiver est rentré brutalement dans la nuitdu 27 au 28 novembre avec la première neige.

Les épisodes neigeux se sont succédés depuis.Nouvelles chutes dans la semaine du 29 novembre au4 décembre, la hauteur cumulée atteint par endroits les30 cm et le thermomètre descend à moins 11°.Rebelote pour Noël, une poudreuse et un froid trèssec font chuter le thermomètre vers les moins 15°danscertains coins de la commune.Attention donc au dicton : « neige à la Saint André,neige cent jours de durée ».

En pointillés bleus, le tracé du projet d’enfouissement du réseau HTA

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page10

Page 11: Bulletin information St Georges

Janvier 2011 1 1

Le P’tit Saint-Georges

Les manifestations 2010La fête de la vielle

Malgré le temps maussade c'estun public particulièrementfidèle de plus de deux cents

personnes qui s'était déplacé pourassister à la 11e édition de la fête de lavielle. Une fête dont le concept a étélargement revisité. La programmationcontinue certes à faire connaître lepatrimoine vielleux et dansant tradition-nel enraciné dans la mémoire des Com-brailles et du Plateau, mais elle faitdésormais une large part à la novation,aux musiques nouvelles, à l'énergie duson « actuel ».Le matin une trentaine de marcheursparticipaient à une ballade musicaleanimée par Olivier Durif entre les vil-lages de La Troudière, du Chancet etde la Madière.L'après-midi le groupe Toctoctoc réunis-sant Anne-Lise Foy au chant et à la viel-le, Stéphane Milleret à l'accordéon dia-tonique et Vincent Boniface à la corne-muse et à la clarinette, ont proposé unconcert de grande qualité suivi d'unbal. Le répertoire alliait musiques etdanses traditionnelles où s'entrecroi-saient bourrées, rondeaux, scottish,mazurkas, valses, et créations très origi-nales, empreintes de fraîcheur, de légè-reté ou de chaleur, de sensualité, au grédes interprétations d'Anne-Lise Foy.L'atelier Pied au plancher animé parLuce Cathala a pour sa part proposéune série de chorégraphies très enle-vées sur un accompagnement musical àla vielle à roue d'Emmanuel Monnet.Enfin, pour les amateurs éclairés, unstand des luthiers présentaient desœuvres de très grande facture sortantdes ateliers Boudet, de celui de BernardKerboeuf ou encore de Georges Pru-dent.Une très belle manifestation organisée,entre autres, par le Centre des MusiquesTraditionnelles du Limousin, l'ADIAM dela Creuse, L'Association Nigremontis, laMunicipalité de Saint-Georges Nigre-mont et présentée par Patrick Bouffard.

Les marcheurs

Le groupe Toctoctoc

L'atelier du Pied au plancher

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page11

Page 12: Bulletin information St Georges

Le P’tit Saint-Georges

1 2 Janvier 2011

Roland & Renée

Pétanque :le Challenge PierrotBaubiera connu un beau succès en réunis-sant 40 équipes, 34 équipes adulteset 6 équipes jeunes. Et, à lafin……… c'est encore une doublettede Basville qui l'a emporté.

Deux concerts ont étédonnés à l'égliseCelui de l'Ensemble Vocal de Guéretdirigé par Vincent Péchenart, le23 avril.Et celui du quatuor à cordes Holis, le12 août, avec Lise Péchenart.

Un bel anniversaire auvillagecelui des 40 ans de mariage deRenée et Roland Nicoux.Une joyeuse ambiance de retrou-vailles et un tendre parfum de nos-talgie à la Graeme Allwright.

Le Comité des fêtesa organisé ses animations habi-tuelles avec, comme chaque année,un feu d'artifice très réussi et trèsapprécié, le 13 juillet au soir.

Albert Levacher honoréÀ l'occasion de la cérémonie decommémoration de l'armistice du8 mai 1945, nous avons remis àAlbert Levacher le Diplôme d'Hon-neur des Combattants de l'ArméeFrançaise 1939-1945.

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page12

Page 13: Bulletin information St Georges

Le P’tit Saint-Georges

La salle PolyvalenteChangements de tarifsJusqu'ici le coût de la location supportéepar les usagers comportait 2 donnéesqui s'additionnaient : le coût de locationde la salle et le coût de la consomma-tion d'électricité dûment relevée.Cette pratique est en fait interdite, lamunicipalité n'étant pas habilitée àrevendre l'électricité.Les nouveaux tarifs que la municipalitéa votés incluent donc forfaitairement laconsommation d'électricité.Par contre, et afin de répondre au plusprès à la consommation réelle d'électri-cité effectuée, deux tarifs sont prati-qués : le tarif d'été et le tarif d'hiver.

Le bilan des locations2010L'année 2010 a été une petite annéesur le plan des réservations. Nousavons enregistré 14 week-ends deréservations pour un montant total derecettes de 1148,10 €. Manifestementla crise est aussi passée par là, les sor-ties se font plus rares.Les travaux de réparation de la sallesont carrément restés en rade, nousallons donc nous atteler à la tâche en2011.

UTILISATEURS TARIF D'ÉTÉ TARIF D'HIVERAssociations de la commune 70,00 € 80,00 €Associations hors communes 80,00 € 90,00 €Particuliers de la commune 120,00 € 130,00 €Particuliers hors commune 170,00 € 180,00 €Vin d'honneur 50,00 € 60,00 €

Dates Animations Organisateurs16/01/11 à 14 h Concours de belote Comité des fêtes27/03/11 Gala d'accordéon Comité des fêtes23/04/11 Soirée fondu-frites Comité des fêtes13/07/11 Soirée grillades et feu d'artifice Comité des fêtes et Municipalité30/07/11

Exposition de peinture Jean-Claude Vincentau09/08/11

à la Mairie Salle du Conseil municipal

07/08/11 Concours de pétanque ACCA St-Georges Nigremont21/08/11 Concours cantonal de labour Jeunes Agriculteurs Crocq/Felletin/Aubusson08/10/11 Soirée potée Comité des fêtes23/10/11 Fête de la vielle Nigremontis18/12/11 Arbre de Noël Municipalité et Comité des fêtes

L'Agenda des Manifestations 2011

Janvier 2011 1 3

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page13

Page 14: Bulletin information St Georges

Le P’tit Saint-Georges

1 4 Janvier 2011

Un Noël 2010 sous la neige

Tous nos remerciementsau CCAS de la Municipalité,au Comité des fêtes,au Père Noël,et aux mamans qui avaient tout préparé.

Tous nos remerciementsaux employés communaux,aux décoratrices de l’Église,au Père Pierre Morin,à la chorale Cantate en Fa.

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:31 Page14

Page 15: Bulletin information St Georges

Janvier 2011 1 5

Le P’tit Saint-Georges

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:32 Page15

Page 16: Bulletin information St Georges

Maq. 2011_Maq.Imposée 06/01/11 14:32 Page16