4

Click here to load reader

Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination …simko.fr/sites/default/files/1. AAPC_OPC_réhab_AMCL.pdf · 4 / 4 AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché privé de

  • Upload
    dotu

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination …simko.fr/sites/default/files/1. AAPC_OPC_réhab_AMCL.pdf · 4 / 4 AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché privé de

4 / 4

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché privé de prestations intellectuelles

Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination

de l’opération de Rénovation des bâtiments du quartier des Ames-Claires à Rémire-Montjoly

1. Maître de l'Ouvrage SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) 33, avenue Jean Jaurès – BP 812 97388 KOUROU CEDEX Téléphone : 05 94 32 10 34 Télécopie : 05 94 32 29 95 2. Procédure de passation Marché à Procédure Adaptée passé conformément aux procédures internes du Maître d’Ouvrage en application de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 (consultables sur le site www.simko.fr rubrique « appels à concurrence »). 3. Objet de la consultation La présente consultation concerne la mission d’Ordonnancement et Pilotage de Chantier (O.P.C.) pour la réhabilitation des immeubles de la cité des Ames Claires à Rémire-Montjoly. Le marché sera alloti et comprendra 3 lots:

- Lot 1 : CHANTIER 1: Batiments 1, 5, 6, 7, 12 et 13 - Lot 2 : CHANTIER 2: batiments 24, 25, 26, 29, 30, 31 et 32 - Lot 3 : CHANTIER 3: Batiments 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28

La possibilité est offerte aux candidats de soumissionner pour un ou plusieurs lots. 4. Variantes - options Les variantes ne sont pas autorisées Le marché ne comporte pas d’option 5. Caractéristiques des opérations de travaux et délai d'exécution les travaux consisteront essentiellement en :

- la rénovation des facades - le remplacement des menuiseries extérieures et intérieures - le remplacement des charpentes et couvertures - la mise en place de protection solaire et pose d’auvents - la fermeture des celliers et des halls d’entrées - la modification des escaliers - la création de locaux pour les poubelles, les déchets verts et les encombrants.

Ces travaux seront réalisés en site occupé. La cité comprend 32 bâtiments collectifs de R+3 à R+4 regroupant 233 logements locatifs sociaux édifiés dans les années 70. Cet ensemble est réparti sur environ 6 hectares.

Page 2: Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination …simko.fr/sites/default/files/1. AAPC_OPC_réhab_AMCL.pdf · 4 / 4 AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché privé de

4 / 4

Compte tenu de cette configuration, la cité a été découpée en trois secteurs distincts. Chaque secteur fait l’objet d’un lot dont les caractéristiques sont les suivantes :

Lot 1 : CHANTIER 1

Lot 2 : CHANTIER 2

Lot 3 : CHANTIER 3

Le cout prévisionnel des travaux de réhabilitation

2 761 166,05 €

2 891 616,63 €

6 116 153,23 €

La date prévisionnelle de commencement des travaux

1er trimestre 2014

1er trimestre 2014

1er trimestre 2014

La durée prévisionnelle des travaux

12 mos

14 mois

32 mois

La mode de dévolution des marchés

10 lots

10 lots

10 lots

Contrainte du site

Site occupé

Site occupé

Site occupé

6. Date prévisionnelle de début des travaux 1er TRIMESTRE 2014 7. Justificatifs à produire Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat, et (hormis le DC1) en cas de groupement d'entreprises par tous les candidats du groupement y compris le mandataire, en cas de sous-traitance par le ou les sous-traitants désignés obligatoirement, sont les suivants :

1 • Documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise 2 • Lettre de candidature : imprimé DC1 dûment complété, daté et signé 3 • Déclaration du candidat : imprimé DC2 dûment complété, daté et signé (notamment la rubrique D1 relative à la part du chiffre d’affaires concernant les travaux objet du marché) (nota : les imprimés DC1 et DC2 sont disponibles sur le site www.bercy.gouv.fr/formulaires) 4 • Dossier de références comportant les opérations, la période de réalisation, le montant et la nature des ouvrages réalisés 5 • Dossier technique permettant une présentation synthétique du candidat (organisation interne, moyens humains et matériels) 6 • Attestation sur l’honneur datée et signée du candidat justifiant qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales lui incombant au 31 décembre 2012 7 • Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire 8 • Attestation sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu’il ne fait l’objet d’aucune

des interdictions de soumissionner énoncées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 9 • Extrait Kbis ou équivalent 10 • Attestations d’assurance Responsabilité Professionnelle.

Dès qu’ils en sont informés par lettre, les adjudicataires désignés par la commission d’appel d’offres seront tenus de produire, avant toute notification de marchés et dans un délai d’une (1) semaine, les certificats et attestations relatifs à la régularité de leur situation fiscale et sociale mentionnés à l’article 18 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005. Les candidatures, offres et documents de présentation associés seront entièrement rédigés en langue française, l’unité monétaire utilisée est l’euro. 8. Critères de jugement Les candidats n’ayant pas fourni l’ensemble des déclarations, certificats ou attestations demandés dûment complétés et signés seront éliminés sur décision du Pouvoir Adjudicateur. Le Pouvoir Adjudicateur retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous : Critère de jugement Pondération la valeur technique des prestations, appréciée au vu du contenu des éléments du 50%

Page 3: Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination …simko.fr/sites/default/files/1. AAPC_OPC_réhab_AMCL.pdf · 4 / 4 AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché privé de

4 / 4

mémoire technique justificatif le prix des prestations pour 50% Le critère « valeur technique » jugé sur 100 points sera apprécié au vu du mémoire technique fourni par le candidat. Le mémoire technique devra contenir les éléments suivants : - une liste des prestations similaires réalisés (maximum 10) détaillant pour chacune d’elles la definition précise de la mission, le nom du maitre d’ouvrage, l’importance et la complexité de l’opération, l’année de sa réalisation, le coût des travaux noté sur 20 points - les moyens : présentation des moyens humains et matériels qui seront affecté (CV des personnes concernées) noté sur 30 points - les modalités d’organisation prévues pour l’exécution de la mission notamment du point de vue des relations avec la maitrise d’oeuvre noté sur 50 points Chacun de ces éléments sera apprécié en appliquant, aux points maximum de chaque critère, le coefficient suivant : 1 Très bon 0,7 Bon 0,5 Satisfaisant 0,2 Insuffisant 0 Élément non fourni Le critère « prix » sera jugé sur 100 points sera apprécié au vu du montant global et forfaitaire indiqué dans l’acte d’engagement et détaillé dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) Les offres seront notées sur une échelle de 100, selon le calcul suivant : Note de l’offre A = (Montant de l’offre la moins-disante x 100)/montant de l’offre A

SYNTHESE

Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse se fera d’après la formule suivante : Note globale = (note valeur technique x 0,5) + (note Prix x 0,5)

9. Modalités de financement / paiement - Financement : Prêts bancaires - Paiement : acomptes mensuels, délai global de paiement de 30 jours, virement bancaire. 10. Lieu où l'on peut retirer le dossier d'appels d'offres Le Dossier de Consultation est disponible: .sur support papier remis contre paiement des frais de reprographie.

Ces document sont à retirer à l’adresse ci-dessous: ATP (Atelier technique de projets)

Mont Lucas 1 BAT G - RDC Téléphone: 05 94 38 33 28) Portable : 06 94 26 41 24

Prière de bien vouloir faire les réservations dès la publication du présent avis en adressant une télécopie à ATP au 0594 38 33 28 ou un Mail [email protected]. Par ailleurs, tous frais éventuels d’envoi de dossier seront à la charge du candidat. 11. Date limite de réception des offres

Le lundi 2 décembre 2013 à 12 heures. 12. Adresse où les offres doivent être transmises (uniquement sur support papier) : Monsieur le Directeur Général SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO)

Page 4: Mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination …simko.fr/sites/default/files/1. AAPC_OPC_réhab_AMCL.pdf · 4 / 4 AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Marché privé de

4 / 4

33, avenue Jean Jaurès Boîte postale 812 97388 KOUROU CEDEX 12. Délai pendant lequel le soumissionnaire reste engagé par son offre Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de réception des offres. 13. Renseignements

Renseignements d'ordre administratif et technique

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU (S.IM.KO) - AGENCE DE CAYENNE Cité Oyanas lieu dit Médan 97300 CAYENNE Téléphone : 05 94 29 77 09 Télécopie : 05 94 30 57 33 Email: [email protected] 14. Procédure de recours L’instance compétente pour les procédures de recours est le Tribunal de Grande Instance de Cayenne – 7, avenue du Général de Gaulle – 97300 CAYENNE – Téléphone : 05 94 29 76 30. Les candidats, dont la candidature et/ou l’offre n’ont pas été retenues, ont un délai de deux (2) mois à compter de la notification de ce rejet pour introduire un recours auprès du greffe du tribunal. 15. Organes de publication . JAL France Guyane . Site www.simko.fr rubrique « Appels à concurrence » . 16. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion Le jeudi 7 novembre 2013